Dorota Kuś

Kary umowne w umowie o roboty budowlane – kiedy można je naliczyć i jak się przed nimi bronić?

Kary umowne są jednym z najczęstszych źródeł sporów pomiędzy inwestorami a wykonawcami robót budowlanych. W praktyce dotyczą przede wszystkim nieterminowego zakończenia robót, opóźnienia w usunięciu wad, odstąpienia od umowy oraz naruszenia innych obowiązków kontraktowych. Czy inwestor może naliczyć karę umowną za każde opóźnienie wykonawcy? Nie zawsze. Samo przekroczenie terminu zakończenia robót nie przesądza jeszcze o […] Artykuł Kary umowne w umowie o roboty budowlane – kiedy można je naliczyć i jak się przed nimi bronić? pochodzi z serwisu Prawo i kielnia.

Dorota Kuś Prawo i kielnia
Aneta Kułakowska

Zgromadzenie wspólników od 3 grudnia 2026 r. Co się zmieni w zawiadomieniach i pełnomocnictwach?

Planujecie grudniowe zgromadzenie wspólników? Ktoś chce dostawać zawiadomienia e-mailem, a ktoś inny zamierza wysłać na zgromadzenie pełnomocnika? Zanim wyślecie zaproszenia i zbierzecie dokumenty, sprawdźcie dwie rzeczy: datę udzielenia zgody lub pełnomocnictwa oraz postanowienia umowy spółki. 3 grudnia 2026 r. zmienią się art. 238 § 1 i art. 243 § 2 k.s.h. Zmiana jest mała, ale […] Artykuł Zgromadzenie wspólników od 3 grudnia 2026 r. Co się zmieni w zawiadomieniach i pełnomocnictwach? pochodzi z serwisu Zarząd w spółce z o.o..

Aneta Kułakowska Zarząd w spółce z o. o.
Aleksandra Przecherska - Baranowska

Alimenty na pełnoletnie dziecko – kiedy rodzic może przestać płacić? Czy sama nauka wystarczy, aby zachować prawo do alimentów?

Ukończenie przez dziecko 18 lat nie powoduje automatycznego wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Nie oznacza to jednak, że rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dziecko bez względu na jego wiek, postępy w nauce, podejście do pracy czy własną sytuację finansową. Polskie prawo przewiduje konkretne okoliczności, w których rodzic może skutecznie domagać się uchylenia alimentów na pełnoletnie dziecko. W […] Artykuł Alimenty na pełnoletnie dziecko – kiedy rodzic może przestać płacić? Czy sama nauka wystarczy, aby zachować prawo do alimentów? pochodzi z serwisu Chcę się rozwieść.

Aleksandra Przecherska - Baranowska Chcę się rozwieść
Joanna Rułkowska

Działalność nierejestrowana w 2027 roku: co się zmienia i jak się przygotować?

Działalność nierejestrowana w 2027 roku: co się zmienia i jak się przygotować? Od 1 stycznia 2027 roku na działalności nierejestrowanej zarobisz do 11 137,50 zł w kwartale, czyli do 44 550 zł w całym roku, bez składek ZUS. Wyższy limit to dobra wiadomość, ale 2027 rok przynosi też nowe obowiązki, m.in. KSeF przy sprzedaży firmom. […] Artykuł Działalność nierejestrowana w 2027 roku: co się zmienia i jak się przygotować? pochodzi z serwisu Działalność bez rejestracji.

Joanna Rułkowska Działalność bez rejestracji
Justyna Pietraszko

Wznowienie naboru w SME Fund – jak zdobyć 700 euro na znak towarowy i nie stracić dotacji?

5 listopada 2026 r. EUIPO wznowiło nabór wniosków na bony 1 i 2 w programie SME Fund. Jeśli planujesz rejestrację znaku towarowego lub wzoru w Urzędzie Patentowym RP albo EUIPO, możesz odzyskać do 75% opłat urzędowych. Pula środków jest ograniczona, decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń, a system zamknie się w momencie wyczerpania budżetu. Zapewne w Twojej […] Artykuł Wznowienie naboru w SME Fund – jak zdobyć 700 euro na znak towarowy i nie stracić dotacji? pochodzi z serwisu Biznes w spółce z o.o..

Justyna Pietraszko Biznes w spółce z o.o.
Kinga Stanikowska-Jóźwiak

Czy można podważyć powołanie zarządcy sukcesyjnego? Pominięty spadkobierca, błędne udziały i odpowiedzialność za dług

Coraz częściej pojawiają się pytania, co zrobić, gdy po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny został powołany bez udziału wszystkich osób uprawnionych do przedsiębiorstwa w spadku. Czy pominięty spadkobierca może zakwestionować jego powołanie? Czy zarządca sukcesyjny nadal może prowadzić firmę? Co z zawartymi przez niego umowami i kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa? Problemy te pojawiają się szczególnie […] Artykuł Czy można podważyć powołanie zarządcy sukcesyjnego? Pominięty spadkobierca, błędne udziały i odpowiedzialność za dług pochodzi z serwisu Zarząd sukcesyjny i spadki.

Kinga Stanikowska-Jóźwiak Zarząd sukcesyjny
Aneta Sieradzka

Choroby rzadkie w Internetowym Koncie Pacjenta. Jak raport AI One Health wskazuje kierunki rozwoju IKP?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to jeden z najważniejszych elementów cyfrowej transformacji polskiej ochrony zdrowia. Jego przyszłość może jednak wykraczać daleko poza dostęp do e-recept, e-skierowań i historii leczenia. Raport „Mapa źródeł danych medycznych w Polsce”, przygotowany przez Fundację AI One Health, pokazuje, jak lepsze wykorzystanie danych medycznych, integracja systemów i sztuczna inteligencja mogą wspierać kolejny […] Artykuł Choroby rzadkie w Internetowym Koncie Pacjenta. Jak raport AI One Health wskazuje kierunki rozwoju IKP? pochodzi z serwisu Prawo w transplantacji.

Aneta Sieradzka Prawo w transplantacji
Anna Pałecka-Błaszczyk

Efekt zachęty przy dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON

Wielu pracodawców, którzy dopiero co złożyli pierwszy wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, otrzymuje z PFRON – wezwanie do zwrotu dofinansowania. Zdarza się, że zobowiązani do złożenia wyjaśnień, udzielają odpowiedzi, która może bezpowrotnie pogrzebać ich prawo do dofinansowania, chociaż spełniają warunki ustawowe do jego otrzymania.   Na efekt zachęty składają się obecnie trzy niezależne […]

Anna Pałecka-Błaszczyk Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Jolanta Budzowska

Ugoda ze szpitalem czy proces o błąd medyczny? Rozmowy w TOK FM

Ugoda ze szpitalem może zakończyć wieloletni proces o błąd medyczny i pozwolić pacjentowi wcześniej otrzymać pieniądze potrzebne na leczenie lub rehabilitację. Nie każda propozycja ugodowa jest jednak korzystna. W rozmowie z Ewą Podolską w Radiu TOK FM wyjaśniam, co trzeba sprawdzić przed podpisaniem dokumentu, jakie roszczenia może zamknąć ugoda oraz dlaczego nie należy oceniać jej […] Artykuł Ugoda ze szpitalem czy proces o błąd medyczny? Rozmowy w TOK FM pochodzi z serwisu Błąd lekarza.

Jolanta Budzowska Błąd lekarza
Monika Drab-Grotowska

Odpowiedzialność członka zarządu za decyzje biznesowe — jak chronić się na co dzień

Podpisujesz umowę, akceptujesz budżet, wybierasz wykonawcę, zgadzasz się na ustępstwo w negocjacjach. W dniu podejmowania decyzji znasz jej powody. Wiesz, jakie były możliwości, czego brakowało i dlaczego trzeba było działać właśnie wtedy. Po kilku latach te okoliczności mogą już nie być oczywiste. Zwłaszcza dla nowego zarządu, wspólników albo sądu rozpoznającego pozew przeciwko Tobie. Dlatego o […] Artykuł Odpowiedzialność członka zarządu za decyzje biznesowe — jak chronić się na co dzień pochodzi z serwisu Odpowiedzialność członka zarządu i rady nadzorczej.

Monika Drab-Grotowska Odpowiedzialność członka zarządu i rady nadzorczej
Wojciech Kościuk

Likwidacja w pigułce: Spółka z długami – czy można ją zlikwidować?

Spółka od dłuższego czasu nie prowadzi już działalności. Klienci odeszli, przychodów brak, ale zobowiązania pozostały. Niezapłacone faktury, zaległości wobec urzędu skarbowego, może jeszcze kredyt albo pożyczka od wspólnika. W końcu pada decyzja: „Zamykamy spółkę. Nie ma sensu dłużej jej utrzymywać”. Tylko czy można zlikwidować spółkę z o.o., która ma długi? Czy wierzyciele mogą zablokować likwidację? […] Artykuł Likwidacja w pigułce: Spółka z długami – czy można ją zlikwidować? pochodzi z serwisu Spółkologia.

Wojciech Kościuk Spółkologia
Jolanta Budzowska

Podejrzewasz błąd okołoporodowy? Krok po kroku: od historii choroby do pierwszej konsultacji z prawnikiem

Błąd okołoporodowy – jak uzyskać pomoc prawną, jak napisać do kancelarii i czego się spodziewać? Podejrzenie popełnienia błędu okołoporodowego to niezwykle trudny i emocjonalny moment dla rodziców. Szukanie sprawiedliwości, wyjaśnień oraz odszkodowania czy zadośćuczynienia często wymaga wsparcia doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawach pacjenta i sprawach medycznych. W artykule przedstawiam najważniejsze informacje na temat tego, […] Artykuł Podejrzewasz błąd okołoporodowy? Krok po kroku: od historii choroby do pierwszej konsultacji z prawnikiem pochodzi z serwisu Błąd przy porodzie.

Jolanta Budzowska Błąd przy porodzie
Edyta Konopczyńska

Bon senioralny, czyli czy Twoja placówka może zarabiać na nowym programie rządowym?

Czy wiesz, że bon senioralny to nie tylko nowa forma wsparcia dla osób starszych, ale także możliwość rozszerzenia działalności przez prywatne firmy świadczące usługi opiekuńcze, w tym przedsiębiorców prowadzących domy seniora? Od 30 września 2026 r. obowiązują przepisy, które wprost dopuszczają udział takich firm w realizacji programu. W artykule odpowiadam na pytania czy warto zainteresować […] Artykuł Bon senioralny, czyli czy Twoja placówka może zarabiać na nowym programie rządowym? pochodzi z serwisu Prawo w opiece senioralnej.

Edyta Konopczyńska Prawo w opiece senioralnej
Alicja Sandomierska

Sepsa w szpitalu-opóźnione rozpoznanie i leczenie a błąd medyczny

Sepsa może rozwijać się bardzo szybko, a opóźnienie w jej rozpoznaniu i leczeniu może prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci pacjenta. Jeżeli podczas hospitalizacji stan chorego się pogarszał, a personel medyczny nie podjął odpowiednio wcześnie właściwych działań, pojawia się pytanie o odpowiedzialność szpitala za skutki takiego zaniechania. Ocena, czy doszło do błędu medycznego, wymaga […] Artykuł Sepsa w szpitalu-opóźnione rozpoznanie i leczenie a błąd medyczny pochodzi z serwisu Zakażenie w szpitalu.

Alicja Sandomierska Zakażenie w szpitalu
Damian Tomanek

Gdy polskie wyroki jadą do Niemiec, a kara łączna próbuje za nimi nadążyć

  O co chodziło w tej sprawie? Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23 stycznia 2019 r. dotyczyło osoby skazanej na kilka kar pozbawienia wolności, których wykonanie przekazano Republice Federalnej Niemiec. Skazany wystąpił następnie o wydanie wyroku łącznego. Problem polegał na tym, że poszczególne wyroki zostały już przekazane do Niemiec w celu wykonania. Sąd Okręgowy […] Artykuł Gdy polskie wyroki jadą do Niemiec, a kara łączna próbuje za nimi nadążyć pochodzi z serwisu Europejski nakaz aresztowania.

Damian Tomanek Europejski nakaz aresztowania
Patryk Zbroja

„Zróbmy to teraz, rozliczymy później” – jedno z najdroższych zdań w kontraktach offshore wind?

Zmiana zakresu prac, dodatkowe koszty, presja harmonogramu i brak podpisanego aneksu. Jak zabezpieczyć kontrakt i rozwiązać spór, zanim trafi do arbitrażu? W dużych projektach offshore wind harmonogram nie zawsze pozwala czekać na zakończenie negocjacji kontraktowych. Zmienia się zakres prac, dostępność jednostek, warunki pogodowe, sekwencja montażu lub wymagania techniczne. Niejednokrotnie decyzję operacyjną trzeba podjąć natychmiast. Co […] Artykuł „Zróbmy to teraz, rozliczymy później” – jedno z najdroższych zdań w kontraktach offshore wind? pochodzi z serwisu Patryk Zbroja.

Patryk Zbroja Patryk Zbroja